| 公告内容 | 资格预审公告
河北省唐山市中级人民法院的唐山市中级人民法院综合审判楼工程，已由唐山市发展和改革委员会批准建设，并已在唐山市招投标办公室登记备案。现决定对该项目的施工进行公开招标，择优选定承包人。
一、工程概况:
(一)项目名称: 唐山市中级人民法院综合审判楼工程
(二)建设地点: 唐山市长宁道南侧
(三)建设规模及结构类型: 建筑面积45480 m2 ,框剪结构
(四)资金来源: 财政拨款
(五)质量标准: 合 格
(六)预计工期: 预计开工时间2009年8月31日，竣工时间2011 年8 月30日，总日历工期730 天
二、招标范围：
土建、安装、装修等工程量清单全部内容。
三、投标资质要求：
具备房屋建筑施工总承包壹级及以上资质。
四、资格审查方式：资格预审
五、报名须知：
（一）符合上述条件且有意向的投标申请人应持施工企业IC卡到建设工程交易中心自助刷卡报名或使用河北省建设工程辅助评标身份认证锁远程登陆报名。外埠企业须在报名截止前办理进唐登记手续，否则资格审查将不予通过。
（二）报名时间：2009 年7月30 日至2009 年8 月5日上午9：00-11：30；下午14：30-17：30（公休日、节假日除外）。
（三） 报名地点： 唐山市建设工程交易中心 ；
（四） 报名同时发售资格预审文件，资格预审文件售价400元人民币，售后不退。
（五） 当满足资格预审必要合格条件的投标人过多时，招标人将按资格预审文件规定的方式选择 9 家合格的投标人参加投标。招标人将向资格预审合格的投标人发出《资格预审合格通知书》，同时向所有未通过资格预审的申请人发出《资格预审结果通知书》，书面告知未通过资格预审的原因。
（六） 凡资格预审合格被允许参加投标的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中规定的时间、地点和方式洽购招标文件及有关资料。
招 标 人：唐山市中级人民法院（盖章）
法定代表人：李德仁（签字或盖章）
办公地址： 唐山市中院街1号
联 系 人： 胡秀海 联系电话： 13831552211
传 真： 0315－2527111 邮政编码： 063000
招标代理机构：河北安达投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人：苏卫萍（签字或盖章）
办公地址： 唐山市建设北路39号
联 系 人： 安丽滨 联系电话：13603389599
传 真： 邮政编码： 063000
日期： 2009 年 7 月 30 日 |
