| 工程编码 | 130283100001-001 | ||
| 工程名称 | 迁安市人民法院大崔庄法庭审判楼工程迁安市人民法院大崔庄法庭审判楼工程 | ||
| 建设单位 | 迁安市人民法院 | ||
| 工程地点 | 迁安市大崔庄镇工商局东侧、三抚路北侧 | ||
| 建筑面积 | 901.29平方米 | 招标性质 | 施工招标 |
| 工程招标范围 | 施工图纸所含土建、水、暖、电、装饰装修及附属工程（含锅炉房、食堂、车库）等全部内容 | ||
| 招标代理单位 | 河北广信工程管理有限公司 | ||
| 投标资质要求 | DispZzText('1011a'); 房屋建筑工程施工总承包三级 。。。及以上 | ||
| 资格审查方式 | 后审 | 合同估算价 | 130.0000万元 |
| 资格审查必要合格条件 | 1、有效的营业执照2、市场准入资格3、财务能力 4、信誉、履约情况 | ||
| 资格审查文件价格 | 元 | 招标文件价格 | 500.00元 |
| 文件发售地点 | 河北广信工程管理有限公司 | ||
| 联系人 | 郑旺 | 联系方式 | 0315-7277606 |
| 公告发布开始时间 | 2010-1-6 8:08:00 | 公告发布截止时间 | 2010-1-13 8:01:00 |
| 报名开始时间 | 2010-1-6 8:30:00 | 报名截止时间 | 2010-1-12 17:00:00 |
| 地区 | 迁安市 | 文件发售时间 | 另行通知 |
| 招标文件发售地点 | 河北广信工程管理有限公司 | ||
| 公告内容 | 招标公告 迁安市人民法院的迁安市人民法院大崔庄法庭审判楼及附属工程,已由迁安市发展改革局批准建设,并已在迁安市建设工程招投标办公室登记备案。现决定对该项目施工进行公开招标，择优选定承包人。 一、 工程概况： （一） 项目名称：迁安市人民法院大崔庄法庭审判楼及附属工程 （二） 建设地点：迁安市大崔庄镇工商局东侧、三抚路北侧 （三）建设规模及结构类型：1栋3层框架结构，建筑面积901.29平方米； （四）资金来源：甲方自筹 （五）质量标准：合格 （六）预计工期：2010年4月1日开工，2010年8月31日竣工，工期153日历天。 二、招标范围： 施工图纸所含土建、水、暖、电、装饰装修及附属工程（含锅炉房、食堂、车库）等全部内容。 三、投标资质要求： 房屋建筑工程施工总承包三级及以上施工资质（本工程不接受联合体投标） 四、资格审查方式：资格后审 五、报名须知： （一）符合上述条件且有意向的投标申请人报名时须携带：营业执照副本复印件；资质证书副本复印件；授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件、安全生产许可证复印件等资料两份。1份送至河北广信工程管理有限公司（迁安镇汇元路），1份送至迁安市建设局招投标办公室，同时应持施工企业IC卡，到迁安市建设局招投标办公室刷卡报名或使用河北省建设工程辅助评标身份认证锁远程登录报名。 （二）报名时间：2010年1月6日至2010年1月12日上午8：30—11：00；下午14：00—17：00（公休日、节假日除外）。 （三）报名地点：河北广信工程管理有限公司（迁安镇汇元路） 招标人：迁安市人民法院 联 系 人：李印富 联系电话：0315-7898000 招标代理机构：河北广信工程管理有限公司 联系人：郑旺 联系电话：0315-7277606 日期： 2010年 1月5日 | ||
