1 ．招标条件
本招标项目紫云县人民法院审判法庭建设项目 (项目名称)已由紫云苗族布依族自治县发展和改革局 （ 项目审批、核准或备案机关名称)以 紫发改字[2011]53号 (批文名称及编号)批准建设，招标人(项目业主)为 紫云苗族布依族自治县人民法院 ，建设资金来自自筹 (资金来源)，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申三请人)提出资格预审申请。
２． 项目概况与招标范围
(1)项目建设地点：紫云县松山镇新城区 。
(2)建设规模：7695 平方米 。
(3)计划工期：计划开工日期：2012 年 月 日，计划竣工日期：2012 年 月 日，
工期： 日历天。
(4)招标范围：本工程施工图所示的范围(网络建设、综合布线、闭路电视监控、报警系统、立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房。建筑地下1层地上6层。) 。
３． 申请人资格要求
3.1 本次资格预审要求申请人具备建设行政主管部门核发的房屋建筑施工总承包叁级及以上和建筑智能化工程专业承包三级及以上 资质，近三年企业类似业绩 / 个，近三年项目经理类似业绩 / 个，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备建筑工程 (专业)二 级注册建造师资格，且未担任其他在建建设工程项目或在建建设项目的主体结构已经完工的项目经理。
3.2 本次资格预审不接受 联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求： / 。
3.3其它行业部门核发的安防工程施工的备案证明 。
3.4各申请人可就本项目和上述第2条规定的标段中的 / (具体数量)个标段提出资格预审申请。
４． 资格预审方法
本次资格预审采用合格制。（当投标报名人数或递交资格预审申请文件人数少于或等于7家时，不再进行资格预审，资格预审改为资格后审。） 。
５． 申请报名
凡有意申请资格预审者，请于2012 年6 月21 日至2012 年6 月28 日(不少于五个工作日，法定公休日、法定节假日除外，自招标公告发布之日起可接受报名)，每日上午9：00 时至12：00 时，下午14：00 时至16：00 时，在安顺市建设工程交易中心（地址：原市房管局七楼） (建设工程交易中心名称及地址)持委托授权书、委托人身份证原件(或法定代表人身份证明、身份证)和投标企业营业执照副本原件和资质证书副本原件和安全生产许可证正本原件或副本原件报名，省外企业还需提供入黔备案表复印件。
６． 资格预审文件的获取
6.1 凡通过上述报名者，请于2012 年6 月 日至2012 年6 月 日(不少于五个工作日，法定公休日、法定节假日除外，资格预审文件自公告发布之日起可开始出售)，每日9：00 时至12：00 时，下午14：00 时至17：00 时，在贵州正业建设工程造价事务有限公司（贵阳市瑞金北路1号富中才智中心13楼） (详细地址)持授权书、报名手续购买资格预审文件。
7 ．资格预审申请文件的递交
7.1 递交资格预审申请文件截止时间为2012 年 月 日10 时00 分，地点为安顺市建设工程交易中心（地址：原市房管局七楼） (建设工程交易中心名称及地址)。
7.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。
8 ．发布公告的媒介
本次资格预审公告同时在贵州省住房和城乡建设厅网 及贵州省招标投标网 (贵州省招标投标网或贵州商报)上同时发布。
9 ．联系方式
招 标 人：紫云苗族布依族自治县人民法院 招标代理机构：贵州正业建设工程造价事务有限公司
地 址： 地 址：贵阳市瑞金北路1号富中才智中心13楼
邮 编： 邮 编：
联 系 人：郑光勇 联系 人： 罗清云
电 话：13595346511 电 话： 13765029193
传 真： 传 真：
电子邮件： 电子邮件：
入黔备案号：
资质证书有效期：2015 年06月21日
2012 年 6 月21 日
