资格预审公告

滨湖区人民法院华庄审判法庭用房建设项目（BT） (项目名称) / 标段施工招标

资格预审公告(代招标公告)

1．招标条件

本招标项目 滨湖区人民法院华庄审判法庭用房建设项目（BT） (项目名称)已由 无锡市发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以 锡发改许社（2012）69号 (批文名称及编号)批准建设，项目业主为 无锡市滨湖区人民法院 ，建设资金来自 采用BT (资金来源)，项目出资比例为 100% ，招标人为 无锡市滨湖区人民法院 ，招标代理机构为 无锡中天造价师事务所有限公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

2．项目概况与招标范围

⑴、工程地点：太湖新城清源路南侧、公园路西侧。 ⑵、建设规模：总建筑面积：2949�，其中地下建筑面积：670�，地上建筑面积：2279�，建筑层数：地上4层，地下1层。合同估算价约900万元。 ⑶、工期： 300 日历天，计划开工日期为2013年8月（具体以甲方出具的开工令为准），计划竣工日期为2014年6月； ⑷、质量要求：一次性验收通过，100%“合格”。 ⑸、招标范围：施工图纸范围内的土建、安装（含消防、暖通、智能化等）及室外配套等工程施工总承包（BT）。 (6)、回购条件：工程经竣工验收后，交付使用时支付合同总价的40%；交付使用后十二月内支付合同总价的20%，二十四个月内支付至审定价后总价的80%，三十六个月内支付审定后的所有尾款。（7）、财务费用和管理费用为20元/M2一次性结算，在支付尾款时一次性付清。

(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、合同估算价、招标范围、标段划分(如果有)等)。

3．申请人资格要求

3.1本次资格预审要求申请人具备 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并通过最近年度的工商年审；2、企业财务状况、信用状况、融资能力良好；3、银行存款帐户≥500万元，自有资金与银行贷款授信额度总和不少于900万元（须提供相应的银行贷款授信额度证明及银行存款帐户证明原件）；4、房屋建筑工程施工总承包三级及以上企业 资质， / (类似项目描述)业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目负责人须具备 小型项目管理师（提供房建专业职称证书）或房屋建筑 专业 二级（含以上） 级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并在本单位注册满三个月，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2本次资格预审 不接受 (接受或不接受)联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：

/

3.3各申请人可就本项目上述标段中的 1 (具体数量)个标段提出资格预审申请，但最多允许中标 1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。

4.资格预审方法

本次资格预审采用 合格制 (合格制/有限数量制)。如采用合格制，凡符合本章第2.1款和第2.2款规定审查标准的申请人均通过资格预审，全部入围。如采用有限数量制的，当通过资格审查的申请人多于 / 家时，在 / (有形建筑市场／交易中心名称及地址)，通过随机抽取的方式于通过资格审查的申请人中抽取，抽取的申请人限定为 / 家。

5.资格预审文件的获取

凡有意申请资格预审者，请于 2013年06月24日 上午 09 时至 2013年06月28日 下午 16 时（法定公休日，法定节假日除外）在无锡市建设工程招标网报名并下载资格预审文件。

6．资格预审申请文件的递交

6．1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为 2013年07月04日 14 时 00 分，地点为 无锡市建设工程交易管理中心滨湖服务点（鸿桥路879号八楼） (有形建筑市场／交易中心名称及地址)。

6.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招件人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在无锡市建设工程招标网、江苏省建设工程招标网（发布公告的媒介名称）上发布。

8．联系方式