公安县人民法院机房精密空调采购项目询价公告
根据“鄂采计【2019】-09453”号计划函要求，公安县天佑建设项目管理有限公司受 公安县人民法院 的委托，拟就 公安县人民法院精密空调采购项目 进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参加报价。
一、项目概况
1、项目编号：GATY2019031
2、项目名称：公安县人民法院机房精密空调采购项目
3、采购预算：18.2万元，投标报价超过最高限价均视为无效报价
4、工期：签订合同之后7天内安装
5、采购内容：公安县人民法院机房精密空调采购
6、采购数量：1台
二、供应商资格条件
1、供应商必须符合《政府采购法》第二十二条的要求；
2、供应商必须具备独立的法人营业执照（若三证合一则只需提供营业执照）；
3、供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，且需具备安全生产许可证；
4、供应商应提供拟投标品牌厂家加盖公章的授权委托书；
5、供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供书面声明）；
6、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交响应文件截止当日查询结果为准）；
7、本项目不接受联合体投标。
三、政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业）等政策。
1、购买时间：2019年8月30日至2019年9月3日，（上午09:00至11:00，下午15：30至17：30）（节假日除外）
2、购买地点：公安县斗湖堤镇利达华府北门（公安县天佑建设工程项目管理有限公司）
3、购买方式
报名购买询价文件时需提供资料：
（1） 法人身份证明书或法人授权委托书及被委托人身份证；
（2） 独立的法人营业执照（若多证合一则只需提供营业执照）；
（3） 建筑机电安装工程专业承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质且需具备安全生产许可证；
（4） 供应商应提供拟投标品牌厂家加盖公章的授权委托书
（以上资料提供原件留复印件，并对原件进行审核，复印件上需加盖公章。）
（注：采购人及代理公司对投标人获取招标文件时所提供资料的受理不作为投标人资格条件的最终认定；投标人应对资料的真实性、合规性、齐全性负责；开标时，评标委员会会对投标人的资格证明材料进行审查，不符合项目资格条件的投标人将被拒绝。）
4、文件售价为人民币300元，售后不退（不办理邮购）。
5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“湖北政府采购网(www.ccgp-hubei.gov.cn)、公安县人民政府网（ http://www.gongan.gov.cn )－公安县公共资源交易信息和政府采购项目栏”发布的信息更正公告。
五、响应文件送达地点及报价截止时间
送达地点：公安县斗湖堤镇利达华府北门旁（公安县天佑建设工程项目管理有限公司）
截止时间：2019年9月5日9:00时，逾期送达的报价文件恕不接受。
六、询价地点及时间
询价地点：公安县斗湖堤镇利达华府北门旁（公安县天佑建设工程项目管理有限公司）
询价时间：2019年9月5日9:00时。
七、发布公告媒介
本次询价公告同时在“湖北政府采购网(www.ccgp-hubei.gov.cn)、公安县人民政府网（ http://www.gongan.gov.cn )－公安县公共资源交易信息和政府采购项目栏”上发布。
八、联系方式
采购人：公安县人民法院
联系人：赵业清
联系电话：18907218461
地 址：公安县斗湖堤镇油江路
采购代理机构：公安县天佑建设工程项目管理有限公司
联 系 人：王成洁
联系电话：0716-5150384
地 址：公安县斗湖堤镇利达华府北门旁
2019年8月29日